上海“11·15”特大火灾案一审宣判 25名责任人获刑

8月2日下午，上海市第二中级人民法院对“11·15”特别重大火灾事故相关6起刑事案件作出一 审判决，上海有机玻璃分别判处高伟忠等26名被告人有期徒刑16年至免予刑事处罚。
上海二中院于今年6月27日受理相关6起刑事案件后，与人民陪审员共同依法组成合议庭，于7月18日至24 日分别公开开庭审理了上述案件。弹性座封闸阀上海市人大代表、政协委员、法院特邀监督员、工业清洗剂媒体记者、社会公众等共1600余人次旁听了案件庭审和2日的公开宣判。
法院经审理查明，2010年6月初，时任静安区建设和交通委员会主任高伟忠，接受上海佳艺建筑装饰工程公司 原法定代表人、经理黄佩信的请求，违规决定静安区建设总公司承包静安胶州路教师公寓节能改造工 程，Max co 2011秋冬款并将该工程整体转包给不具备相应资质的佳艺公司，由时任静安建交委副主任姚亚明等人以违规招投标等方式具体 落实。此后，黄佩信与佳艺公司副经理马义镑又决定将工程拆分后再行分包。酚醛彩钢风管其中，脚手架搭设项目由没有资质的被告人支上邦、沈建丰经劳伟星同意，非法借用上海迪姆物业管理公司的资质 承接。脚手架项目中的电焊作业又被交给不具备资质的沈建新承包,飞剪生产线，工业清洗剂沈建新再委托马东启帮助招用无有效特种作业操作证的吴国略和王永亮等人从事电焊作业。
同年9月下旬，高伟忠在该工程没有进行项目申报、上海橱柜没有取得施工许可证及全部完成施工方案审批等情况下决定开工。静安建交委综合管理科周建民等积极执行该违规 决定。同年10月中旬，为赶工期，教师公寓项目执行经理沈大同在没有制定新的施工方案的情况下 ，铆压机提出搭设脚手架和喷涂外墙保温材料实行交叉施工，马义镑和现场总监理工程师张永新等人对此严重违规做法均未 制止。施工期间，存在未经审批动火、电焊作业工人无有效特种作业证、电焊作业时未配备灭火器及接火盆等严重 安全事故隐患。奉贤商务宾馆黄佩信等人没有落实安全生产制度，对工地存在的重大安全事故隐患未进行检查及督促整改；上海有机玻璃张永新等人作为监理方，未认真履行监理职责；沈大同等未按规定履行安全生产管理职责，上述被告人的行为致使 教师公寓节能改造项目施工组织管理混乱，施工安全监管缺失，施工重大安全事故隐患未能及时排除 。空压机维修11月15日，支上邦在没有申请动火证的情况下，要求马东启完成胶州路728号10层脚手架增加斜撑的施工 ，经安排电焊工吴国略及电焊辅助工王永亮在无灭火器及接火盆的情况下违规进行电焊作业。上海有机玻璃电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层脚手架防护平台上堆积的聚氨酯材料碎块、碎屑，引发火灾，造成58人死亡 、71人受伤等特别严重后果。
法院同时查明，2004年至2010年期间，安力叉车高伟忠等人利用职务便利帮助他人承接工程等，不锈钢17-4PH棒材收受贿赂。其中高伟忠受贿12.1万余元；周建民受贿12.5万元。黄佩信、马义镑利用在国有企业中从事公 务的职务便利帮助他人承接工程等，上海板式家具分别受贿62万余元和94万余元。此外，支上邦等5人为承接工程等还向他人行贿。
法院认为：高伟忠、姚亚明等人滥用职权的行为，是造成特别重大火灾事故的重要原因之一，其行为均已构成滥用 职权罪，且情节特别严重；高伟忠、周建民等人还收受他人贿赂，其行为又构成受贿罪，依法应当两 罪并罚。奉贤商务宾馆黄佩信等人在生产施工中违反有关安全生产的规定，造成特大伤亡事故发生，其行为均已构成重大责任事故罪，且 情节特别恶劣。黄佩信、马义镑还收受他人贿赂，其行为均又构成受贿罪；不锈钢17-4PH棒材支上邦、沈建丰还为谋取不正当利益而行贿，其行为均又构成行贿罪，应当两罪并罚。空压机维修对上述案件的被告人应根据其犯罪事实和情节依法惩处，对造成特大火灾后果负有重要责任的应依法从严惩处；对 具有自首等情节的，空压机维修可依法从轻、减轻处罚。鉴于吴国略、环氧地坪王永亮有自首情节，且其违章作业与工程管理人员未有效落实安全生产管理措施、家电商城未进行安全教育、也没有配备足够防火器材等有关，可依法减轻或免除处罚。
据此，法院依法分别对26名被告人作出一审判决。静安区建设和交通委员会原主任高伟忠犯滥用职权罪、受贿罪 被判有期徒刑16年，原副主任姚亚明犯滥用职权罪被判有期徒刑5年，原综合管理科科长周建民犯滥用职权罪、 受贿罪被判有期徒刑13年6个月，原综合管理科经办人张权犯滥用职权罪、受贿罪被判有期徒刑13年6个月； 上海金山区添益建材经营部负责人冯伟犯受贿罪被判有期徒刑11年家电商城；上海佳艺建筑装饰工程公司原法定代表人、铆压机经理黄佩信犯重大责任事故罪、受贿罪被判有期徒刑16年，原副经理马义镑犯重大责任事故罪、受贿罪被判有期 徒刑15年6个月，原项目经理沈大同犯重大责任事故罪被判有期徒刑5年，安全员陶忱犯重大责任事故罪被判有 期徒刑3年6个月；上海静安区建设总公司原法定代表人、工业清洗剂总经理董放犯重大责任事故罪被判有期徒刑5年，原副总经理瞿幼棣犯重大责任事故罪被判有期徒刑 4年6个月，上海护栏网原副总经理周峥犯重大责任事故罪被判有期徒刑4年6个月，Max co 2011秋冬款安全设备科科员曹磊犯重大责任事故罪被判有期徒刑2年，FERRAGAMO 代购原技术质量科科长助理范玮民犯重大责任事故罪被判有期徒刑2年，缓刑3年；上海市静安建设工程监理有限公司 监理张永新犯重大责任事故罪被判有期徒刑5年，监理卫平儒犯重大责任事故罪被判有期徒刑2年；上海护栏网杨为民犯行贿罪被判有期徒刑5年，张利犯行贿罪被判有期徒刑2年，姜建东犯单位行贿罪被判有期徒刑2年；支 上邦犯重大责任事故罪、行贿罪被判有期徒刑6年，沈建丰犯重大责任事故罪、行贿罪被判有期徒刑 5年；FERRAGAMO 代购上海迪姆物业管理公司原法定代表人劳伟星犯重大责任事故罪被判有期徒刑3年6个月，重型货架沈建新犯重大责任事故罪被判有期徒刑3年6个月，马东启犯重大责任事故罪被判有期徒刑2年，吴国略犯重大责 任事故罪被判有期徒刑1年，上海板式家具缓刑2年，王永亮犯重大责任事故罪免予刑事处罚。


新闻回顾
上海“11·15”特大火灾案
【事故回顾】
时间：11月15日14时20分左右；
地点：上海静安区余姚路胶州路；
事件：上海护栏网一正在进行外立面墙壁施工20多层住宅脚手架突发大火。
原因：电焊工违章操作引起。
死伤：58人遇难，重型货架70余人受伤。
善后调查：事故发生后，Max co 2011秋冬款上海根据国务院批复的意见，依照有关规定，对54名事故责任人作出严肃处理，其中26名责任人被移送司法机 关依法追究刑事责任，28名责任人受到党纪、政纪处分。
国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查组，经调查取证，上海家庭装潢查清了事故原因、性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施，服装机械完成了《上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查报告》。根据国务院批复的意见，依 照有关规定，对54名事故责任人作出严肃处理，其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责 任，上海到哈尔滨专线28名责任人受到党纪、政纪处分。
2011年7月18日 上海静安区高层住宅火灾案开庭 5人受审
18日上午9点半，上海“11.15”特大火灾中首批涉嫌刑事犯罪的5名被告人将上海二中院出庭受审。这5 名被告人分别是原静安区建交委主任、党工委副书记高伟忠、静安区建交委副主任姚亚明、洗涤设备静安区建交委综合管理科科长周建民、静安区建交委建筑建材业市场管理办公室副主任张权以及上海市金山区添益 建材经营部经理冯伟。
庭审中，公诉机关认为：高伟忠、姚亚明、周建民、重型货架张权等4名被告人作为国家机关工作人员，滥用职权导致发生特别重大火灾事故，致使公共财产、国家和人民利益 遭受重大损失，且情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，FERRAGAMO 代购应当以滥用职权罪分别追究刑事责任；被告人高伟忠、周建民、张权和冯伟还共同或单独利用职务便利为他人谋利 ，收受贿赂，均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，应当以受贿罪分别追究刑事 责任。
据了解，移交司法机关依法追究刑事责任的其他21名被告人的相关案件将陆续在上海市第二中级人民法院开庭审 理。
附：处理决定
28名受到党纪、上海家庭装潢政纪处分的责任人中，包括企业人员7名，国家工作人员21名，其中省（部）级干部1人，厅（局）级干部6人 ，县（处）级干部6人，处以下干部8人。
分别是：
给予静安区建设总公司生产科科长范正荣行政撤职处分；
给予静安区建设总公司安全设备科科长汤士刚行政降级、重型货架党内严重警告处分；
给予静安置业设计有限公司设计主管、党支部委员赵雨时行政撤职、撤销党内职务处分；
给予静安置业设计有限公司总经理、静安建筑装饰实业股份有限公司党委委员、本部第二党支部书记龚晓栋行政撤 职、撤销党内职务处分；
给予静安置业设计有限公司董事长、上海到政治专线静安建筑装饰实业股份有限公司党委书记张慎娣行政降级、党内严重警告处分；
给予静安建设工程监理有限公司执行董事、法定代表人、党支部书记、静安区建设工程服务中心主任陈邱良行政撤 职、撤销党内职务处分；
给予静安置业集团公司上海巨星物业有限公司总经理、党支部副书记张伯余行政记大过处分；
给予静安区江宁路派出所消防民警封良培行政降级、意大利代购品牌党内严重警告处分；
给予静安区江宁路派出所副所长兼执法办案队队长孔寅翼行政记大过处分；
给予静安区消防支队防火监督处参谋倪彦雯行政记大过处分；
给予静安区消防支队防火监督处处长、党委委员白玉奇行政记过处分；
给予静安区建设工程安全质量监督站安监室主任唐亮行政撤职、FERRAGAMO 代购党内严重警告处分；
给予静安区建设工程安全质量监督站副站长、风冷式油冷却器党支部书记柴光成行政撤职、撤销党内职务处分；
给予静安区建设工程安全质量监督站原站长、现静安区建设和管理服务中心工程协调部经理张家明行政降级、党内 严重警告处分；
给予静安区建设工程招投标管理办公室主任、包缝机自动剪线静安区建筑市场管理所所长邵振丁行政降级、党内严重警告处分；
给予静安区建交委建筑建材业管理办公室主任、静安区建设工程安全质量监督站站长周正行政降级、党内严重警告 处分；
给予上海市建设工程安全质量监督总站副站长张常庆行政降级、上海到哈尔滨专线党内严重警告处分；
给予上海市建交委建设市场监管处处长、稽查办公室主任曾明行政记大过处分
给予上海市建交委副主任、党委委员蒋曙杰行政降级、党内严重警告处分；
给予上海市建交委主任、党委副书记黄融行政记大过处分；
给予静安区江宁路街道办事处副主任兼社区管理工作部部长朱德富行政降级、党内严重警告处分；
给予静安区江宁路街道党工委副书记兼平安工作部部长张金生行政撤职、撤销党内职务处分；
给予静安区江宁路街道党工委副书记、风冷式油冷却器办事处主任王国平行政记大过处分；

给予静安区政府党组成员、副区长陈静薇行政记大过处分；
给予静安区委常委、意大利代购品牌副区长徐孙庆行政撤职、撤销党内职务处分；
给予上海市市委委员，静安区区委副书记、区长张仁良行政撤职、上海到政治专线撤销党内职务处分；
给予上海市市委委员，静安区委书记龚德庆党内严重警告处分；
给予上海市副市长沈骏行政记大过处分。
同时，上海升降平台责成上海市人民政府和市长韩正分别向国务院作出深刻检查。
司法机关已采取措施的26名责任人员是：
静安区建交委主任、党工委副书记高伟忠；
静安区建交委副主任姚亚明；
静安区建交委综合管理科科长周建民上海升降平台；
静安区建交委建筑建材业市场管理办公室副主任张权；
静安区建设总公司法定代表人、总经理董放；
静安区建设总公司副总经理瞿幼棣；
静安区建设总公司副总经理、意大利代购品牌安全总监周峥；
静安区建设总公司项目经理范玮民；
静安区建设总公司项目安全员曹磊；
上海佳艺公司法定代表人、总经理黄佩信；
上海佳艺公司副总经理马义镑；
上海佳艺公司项目经理沈大同；
上海佳艺公司项目安全员陶忱；
静安建设工程监理有限公司总监理工程师张永新；
静安建设工程监理有限公司安全监理员卫平儒；
迪姆公司法定代表人劳卫星；
无固定职业人员支上邦；无固定职业人员沈建丰；
无固定职业人员沈建新；
教师公寓节能改造项目工地电焊班组负责人马东启；
教师公寓节能改造项目工地现场电焊工人吴国略；
教师公寓节能改造项目工地现场工人王永亮弹性座封闸阀；
承揽铝门窗施工业务的杨为民；
承揽外墙保温材料供应和施工的张利单向阀；
上海烽权建筑装饰工程有限公司法定代表人姜建东；
上海市金山区添益建材经营部经理冯伟汽车五金冲压件。
目前，上述人员均被检察机关批准逮捕。